海口市建筑工程土方、桩基础施工管理规定
作者:法律资料网 时间:2024-06-30 11:34:18 浏览:9836
来源:法律资料网
海口市建筑工程土方、桩基础施工管理规定
海南省海口市政府
海口市建筑工程土方、桩基础施工管理规定
海口市政府
（1996年9月18日海口市人民政府令第9号发布 自发布之日起施行）
第一条 为加强对本市建筑工程土方施工单位和机械打桩施工单位的管理，维护建筑市场秩序，确保基础打桩施工质量，控制土方、泥浆和噪音对城市市容环境卫生的污染，制定本规定。
第二条 凡在本市从事建筑工程的土方施工单位，须遵守本规定。
第三条 在本市进行桩基础施工作业的施工单位，必须按照有关规定先办理资质审查、打桩许可证和打桩登记，经工商管理部门核发营业执照，并在市城市建设行政主管部门办理（进市）注册登记和领取施工任务通知书后，方可进行桩基础施工作业。
第四条 工程建设单位需要单项进行基础施工或施工总承包单位需要对外分包桩基础施工的（包括在海南省建设厅办理施工报建的），也须按第三条的规定办理手续后方能进行桩基础施工。
第五条 土方、泥浆装运和打桩机械的使用范围必须遵守如下规定：
（一）土方、泥浆的装运必须严格遵守本市关于施工工地规范作业“三个合格”的规定，即：围档合格规定、装车出场合格规定和汽车装运合格规定。
（二）锤击钢筋混凝土预制桩基础及锤击沉管灌注桩只适用于金融贸易、金盘工业、永万、海甸岛东部、海甸岛沿江五路西北片、金鼎、长秀、长流新区等开发区内使用，市区内一律禁止使用。
（三）钻孔桩的施工适用于全市范围，但必须做好存浆池。泥浆要及时清运，不得外溢出工地围档以外。
（四）凡基础工程涉及需要外运的土方、泥浆和建筑垃圾，如承包给其他单位装运时，施工单位应保证装运工作符合有关要求，如发现违反本规定者将一并追究发包的施工单位责任。
（五）市区内采用锤击木麻黄桩及小口径预制电杆的桩基础，必须做好对周围建筑物、构筑物的安全防范措施。
（六）各种桩机的施工作业一般不得在午休及夜休期间进行施工作业。如确需连续作业者，必须按规定申报办理有关批准手续。
第六条 对违反本规定的施工单位，由市城市建设行政主管部门视其违章行为轻重情况进行处罚：
（一）罚款。对经营性的处以3万元以下罚款；对非经营性的处以3千元以下罚款。
（二）吊销施工许可证。
第七条 本规定由市城市建设局负责解释。
第八条 本规定自发布之日起施行。市城市建设局城建施字〔1993〕046号文同时废止。
1996年9月18日
最高人民法院对人民日报转来读者全德林所提有关程序问题的复函
最高人民法院
最高人民法院对人民日报转来读者全德林所提有关程序问题的复函
1949年12月23日，最高人民法院
人民日报社会服务部：
一、当事人不服地方法院的判决，可以上诉。其手续：在原则上要提出书状，经由原审机关将该书状连同卷宗转送上级法院。如当事人不愿这样做而将上诉书状直接投到上级法院去，也有上诉的效力。但是，上级法院仅收到上诉书状而没有原审卷宗，还是不能进行审判，要等候调卷往返。在时间上反不如将书状提经原审机关转送来得快。
二、判决所根据的材料如其事实有出入或对被告所提的反证没有置理，这都是可以上诉的理由。应该在法院送达判决后上诉期间内，用书状提出这些理由，向上级法院要求纠正原判的偏差。不过上诉理由是不是正确要由法院就一切具体情况去审酌，不能凭被告主观的见解而认其上诉为有理由。
三、旧的成文法已废止，新的成文法正在拟定。对于某一罪行的刑期长短，虽然还没有成文法的规定，但是现阶段之刑事判决必须要依具体情况并根据人民政府、人民解放军颁布之纲领、法律、条例、命令、决议及新民主主义之政策以审判罪行之有无，并裁量刑期之长短，应加重或应减轻，都应该在量刑的时候照顾到。所以，对于具体案件之判罪量刑，都很审慎，并不因其为初审或复判而有所区别。
四、按照中华人民共和国中央人民政府组织法第七条第六款中央人民政府委员会是有权颁布大赦令的。但是这种职权在什么时候行使，则非任何机关或任何人员所能推测的。
五、山东地区内之诉讼案件，如经过该地区内之省级法院判决，仍有不服其管辖上诉之最高机关即为最高人民法院。
关于印发《设计单位进行工程总承包资料管理的有关规定》的通知
建设部
关于印发《设计单位进行工程总承包资料管理的有关规定》的通知
建设[1992]805号
国务院各有关部门，各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、有关计委、各计划单列市建委：
现将《设计单位进行工程总承包资格管理的有关规定》印发给你们，请遵照执行。
附件：设计单位进行工程总承包资格管理的有关规定
中华人民共和国建设部
1992年11月17日
附件
设计单位进行工程总承包资格管理的有关规定
设计单位进行工程总承包试点以来，普遍收到了缩短工期、保证质量、控制和节约投资的效果。为了保障这项改革健康发展，提高工程效益，现就设计单位进行工程总承包资格问题做如下规定：
一、设计单位进行工程总承包，必须先提出申请，经有关勘察设计管理部门审查批准并取得《工程总承包资格证书》后，方可承担批准范围内的总承包任务。
二、《工程总承包资格证书》与工程设计资格等级相一致，分甲、乙、丙、丁四级，由建设部统一印制。
三、设计单位申请《工程总承包资格证书》必须具备以下条件：
1．持有相应的《工程设计证书》和《工程设计收费资格证书》；
2．拥有自己的勘察设计、项目管理、设备材料采购、试车考核等专门技术人员和必要的技术装备，能对工程项目建设进行组织、协调和管理，对工期、质量和费用进行有效的控制；
3．有健全的组织机构、管理制度和开展工程总承包业务所必须的资金，其中注册资金甲级单位不得少于800万元，乙级单位不得少于600万元，丙、丁级单位不得少于500万元；
4．具备对所承担建设项目全面负责的能力。
四、申请《工程总承包资格证书》的设计单位，须填写申请表（见附件）一式三份，按照下列要求办理：
１．申请甲、乙级资格证书的单位，按隶属关系分别送国务院各有关部门或省、自治区、直辖市、计划单列市主管勘察设计工作的部门审查。经审查对符合乙级资格条件的可直接批准发证；对符合甲级资格条件的签署意见后报建设部批准发证。
２．申请丙、丁级资格证书的单位，统一送所在地省级或计划单列市勘察设计主管部门审查并批准发证。
五、取得《工程总承包资格证书》的单位，经工商登记后，其证书适用范围和承担任务范围与持有的《工程设计证书》相一致。
六、进行工程总承包的单位在承接任务后，须持《工程总承包资格证书》和《工程设计证书》，到项目所在地的省级主管勘察设计工作的综合部门办理备案手续。
七、勘察设计主管部门要加强对工程总承包单位资格的管理，对所批准发给资格证书的单位至少每三年进行一次核查，不能维持原资格等级条件的单位应予以降级或吊销资格证书。
八、乙级以下（含乙级）工程总承包单位，如技术力量和业务水平明显提高，可以向发证部门提出升级申请，经发证部门审查批准，针对具体工程项目发给临时越级承担任务通知书，允许越一级承包两项工程。
九、工程总承包单位如发生分立、合并、改变隶属关系、迁移或者终止时，应向发证部门交回《工程总承包资格证书》，经重新审定资格或核定等级后，取得相应的《工程总承包资格证书》或办理歇业、注销手续。
十、工程总承包单位有下列行为之一的，有关主管部门应当根据情节轻重，分别给予通报批评、警告、降低资格等级直至收回资格证书：
１．未经批准，超越资格等级或批准的承担任务范围承揽工程总承包任务；
２．伪造、涂改、出租、出借、转让或出卖《工程总承包资格证书》；
３．徇私舞弊、损害项目业主或者建设单位利益；
４．因工程总承包单位过失造成重大事故。
十一、本规定由建设部设计管理司负责解释。过去有关规定凡与本规定不符的，按本规定施行。
十二、本规定自一九九三年二月一日起施行。
附件：工程总承包资格申请表（略）
